Правовая библиотека


Приказ Росрыболовства от 28.02.2006 N 39 "О размещении заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Архив

Страница: 1 из 4





С целью эффективного использования средств федерального бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Аквакультура" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса в соответствии с Приказом Росрыболовства от 15.02.2006 N 26 "Об утверждении государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в сфере деятельности Росрыболовства в 2006 году за счет средств федерального бюджета" за исключением темы "Разработать ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие повышение эффективности товарного прудового и индустриального рыбоводства в центральном и южном регионах России".

2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Аквакультура" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно Приложению.

3. Управлению науки и образования совместно с Управлением финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль их выполнения.

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства П.А. Ефанова.



Руководитель Агентства

С.В.ИЛЬЯСОВ











Приложение

к Приказу Росрыболовства

от 28 февраля 2006 г. N 39



ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

В 2006 ГОДУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

"НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ,

ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАПАСОВ ЦЕННЫХ ГИДРОБИОНТОВ

ВО ВНУТРЕННИХ И ОКРАИННЫХ МОРЯХ РОССИИ ("АКВАКУЛЬТУРА")"

ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ



Извещение о проведении открытого конкурса



1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Адрес электронной почты: ReshetnikovaAV@fishcom.ru.

Контактные телефоны: (495) 928-23-41, 625-63-23 (Решетникова Александра Владимировна).

4. Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета.

5. Предмет государственного контракта - выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

6. Место выполнения работ - г. Москва.

7. Наименование лотов, сроки выполнения работ, начальная цена контракта:



-----T-------------------------------------T----------T----------¬
¦ N  ¦  Наименование лота (название темы)  ¦  Сроки   ¦ Начальная¦
¦лота¦                                     ¦выполнения¦   цена   ¦
¦    ¦                                     ¦  работ   ¦контракта,¦
¦    ¦                                     ¦          ¦ тыс. руб.¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦1.  ¦Разработать среднесрочную и          ¦апрель -  ¦1000      ¦
¦    ¦долгосрочную стратегию развития      ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦аквакультуры России (по регионам и   ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦направлениям) с учетом процессов     ¦          ¦          ¦
¦    ¦глобализации                         ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦2.  ¦Разработать технологии ускоренного   ¦апрель -  ¦8500      ¦
¦    ¦формирования и эксплуатации          ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦продукционных стад осетровых в       ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦контролируемых условиях; подготовить ¦          ¦          ¦
¦    ¦рекомендации по их реализации на     ¦          ¦          ¦
¦    ¦базовых воспроизводственных          ¦          ¦          ¦
¦    ¦комплексах                           ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦3.  ¦Разработать технологию формирования  ¦апрель -  ¦2500      ¦
¦    ¦ремонтно-маточных стад осетровых     ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦для условий типового хозяйства       ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦аквакультуры Каспийского бассейна    ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦4.  ¦Разработать комплекс мероприятий и   ¦апрель -  ¦1500      ¦
¦    ¦технологических решений повышения    ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦эффективности искусственного         ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦воспроизводства ценных видов рыб     ¦          ¦          ¦
¦    ¦Каспийского бассейна в современных   ¦          ¦          ¦
¦    ¦условиях                             ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦5.  ¦Разработать программу и комплекс     ¦апрель -  ¦1500      ¦
¦    ¦мероприятий по повышению             ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦эффективности воспроизводства        ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦осетровых Азово-Черноморского        ¦          ¦          ¦
¦    ¦бассейна                             ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦6.  ¦Исследовать техническое состояние    ¦апрель -  ¦500       ¦
¦    ¦основных фондов, показатели          ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦производственной мощности рыбоводных ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦предприятий, эффективность их        ¦          ¦          ¦
¦    ¦деятельности по искусственному       ¦          ¦          ¦
¦    ¦воспроизводству                      ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦7.  ¦Разработать программу развития       ¦апрель -  ¦1000      ¦
¦    ¦морского рыбоводства в Балтийском    ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦бассейне с учетом международного     ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦статуса Балтийского моря             ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦8.  ¦Разработать методику расчета удельных¦апрель -  ¦1500      ¦
¦    ¦затрат по воспроизводству водных     ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦биоресурсов Российской Федерации     ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦(включая удельные затраты на         ¦          ¦          ¦
¦    ¦содержание ремонтно-маточных стад)   ¦          ¦          ¦
¦    ¦для различных климатических зон      ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦9.  ¦Разработать программу повышения      ¦апрель -  ¦1000      ¦
¦    ¦эффективности искусственного         ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦воспроизводства ценных видов рыб     ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦Сибири                               ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦10. ¦Разработать среднесрочную и          ¦апрель -  ¦600       ¦
¦    ¦долгосрочную программы развития      ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦отечественного кормопроизводства для ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦организаций, выполняющих работы по   ¦          ¦          ¦
¦    ¦искусственному воспроизводству ВБР   ¦          ¦          ¦
¦    ¦и аквакультуре                       ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦11. ¦Провести мониторинг соблюдения       ¦апрель -  ¦4400      ¦
¦    ¦биотехнических нормативов выращивания¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦рыбоводной продукции и состоянии     ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦выпускаемой молоди на рыбоводных     ¦          ¦          ¦
¦    ¦предприятиях, подведомственных       ¦          ¦          ¦
¦    ¦Росрыболовству. Разработать план     ¦          ¦          ¦
¦    ¦мероприятий по совершенствованию     ¦          ¦          ¦
¦    ¦существующих бионормативов, повышению¦          ¦          ¦
¦    ¦качества и жизнестойкости выпускаемой¦          ¦          ¦
¦    ¦молоди на рыбоводных предприятиях,   ¦          ¦          ¦
¦    ¦подведомственных Росрыболовству      ¦          ¦          ¦
+----+-------------------------------------+----------+----------+
¦12. ¦Разработать рыбоводно-биологическое  ¦апрель -  ¦1000      ¦
¦    ¦обоснование по реконструкции и       ¦декабрь   ¦          ¦
¦    ¦техническому перевооружению          ¦2006 г.   ¦          ¦
¦    ¦Конаковского рыбоводного завода и    ¦          ¦          ¦
¦    ¦рекомендации по формированию и       ¦          ¦          ¦
¦    ¦сохранению племенных стад осетровых  ¦          ¦          ¦
¦    ¦видов рыб в условиях средней полосы  ¦          ¦          ¦
¦    ¦России                               ¦          ¦          ¦
L----+-------------------------------------+----------+-----------


8. Оплата работ производится безналичным расчетом. Предварительная оплата составляет 30% от стоимости работ, окончательный расчет по факту выполненных работ после подписания акта сдачи-приемки.

9. Преимущества не предоставляются.

10. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект документации по размещению заказа предоставляется на платной основе. Размер платы составляет 500 рублей.

Документация по размещению заказа предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление документации по размещению заказа и представления по адресу заказчика документов, подтверждающих внесение платы.

Плата за предоставление документации по размещению заказа вносится участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству) л/с 06080000800 ИНН 7702524600 КПП 770201001 р/с 40503810600001009079 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001.

11. Дата начала приема заявок 6 марта 2006 года.

Дата окончания приема заявок 6 апреля 2006 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

1) функциональные характеристики и качество работы;

2) сроки выполнения работ;

3) цена контракта;

4) квалификация участников конкурса.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 6 апреля 2006 года, 10 ч. 00 мин.



1. Общие положения



Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по сохранению, восстановлению и увеличению запасов ценных гидробионтов во внутренних и окраинных морях России ("Аквакультура")" для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".



2. Требования к содержанию и форме заявки на участие

в конкурсе и инструкции по ее заполнению



Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с Приложением 1 к конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- информацию о количественном составе, научном потенциале и квалификации непосредственных исполнителей работ в произвольной форме, включая резюме (анкеты) основного персонала (штатные сотрудники и совместители), заверенную руководителем участника размещения заказа;

- перечень и объем выполненных за последние 5 лет работ (в том числе перечень выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), оказанных услуг близких по профилю и объемам предлагаемой работы;

- копии документов, отражающие профессиональную репутацию участника размещения заказа (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков, результаты арбитражных разбирательств), а также информацию о публикациях, участии в международных, федеральных, президентских программах в соответствующей области;

2) предложение о функциональных характеристиках и о качестве работ, иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.



3. Требования к описанию участниками размещения

заказа выполняемых работ



Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с Приложением 3 к конкурсной документации.



4. Место, условия и сроки выполнения работ



Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в Приложении 4 к конкурсной документации.



5. Порядок формирования цены контракта



Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Приложении 4 к конкурсной документации.



6. Сведения о валюте, используемой для формирования

цены контракта и расчетов с поставщиками

(исполнителями, подрядчиками)



При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.



7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке

изменить объем выполняемых по контракту работ



Заказчик имеет право в односторонней порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.



8. Порядок, место, даты начала и окончания срока

подачи заявок на участие в конкурсе



Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.

Дата начала приема заявок 6 марта 2006 года.

Дата окончания приема заявок 6 апреля 2006 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.



9. Язык заявки на участие в конкурсе



Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.



10. Расходы на участие в конкурсе



Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.



11. Требования к участникам размещения заказа



В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа - в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.



12. Порядок и срок отзыва заявок на участие

в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки



Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). _____ (регистрационный номер заявки)".

2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.

3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.



13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока

предоставления участникам размещения заказа разъяснений

положений конкурсной документации



При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.



14. Место, порядок, даты и время вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе



Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 6 апреля 2006 года в 10.00 конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.



15. Условия допуска к участию в конкурсе



Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.



16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе



Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

1) функциональные характеристики и качество работ;

2) сроки выполнения работ;

3) цена контракта;

4) квалификация участников конкурса.



17. Порядок оценки и сопоставления заявок

на участие в конкурсе



Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:



----T---------------------------------T------------T-------------¬
¦ N ¦         Критерии оценки         ¦ Количество ¦     Вес     ¦
¦п/п¦                                 ¦         k  ¦ критерия p  ¦
¦   ¦                                 ¦ баллов а   ¦           i ¦
+---+---------------------------------+------------+-------------+
¦1. ¦Функциональные характеристики и  ¦            ¦             ¦
¦   ¦качество работ                   ¦            ¦             ¦
+---+---------------------------------+------------+-------------+
¦2. ¦Сроки выполнения работ           ¦            ¦             ¦
+---+---------------------------------+------------+-------------+
¦3. ¦Квалификация участников конкурса ¦            ¦             ¦
+---+---------------------------------+------------+-------------+
¦   ¦Итого:                           ¦            ¦             ¦
L---+---------------------------------+------------+--------------


    По каждому из критериев оценки присваиваются бальные оценки от
             k
0 до 10  -  a ,  где  k  -  порядковый  номер заявки на участие  в
             i
конкурсе, i - порядковый номер критерия. Вес каждого критерия (p )
                                                                i
утверждается  на  заседании  конкурсной  комиссии  перед вскрытием
конвертов.
    Каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку,
выраженную в баллах, по следующей формуле:


                                 N      k
                           T  = SUM p  a ,
                            k   i=1  i  i


    где:
    Т  - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе;
     k
    N - общее количество критериев;
    P  - вес i-го критерия, причем
     i


                              N
                             SUM p  = 1.
                             i=1  i


    Заказчик проводит итоговое ранжирование заявок  на  участие  в
конкурсе в соответствии со следующей формулой:


 1 2 3 4 


Российское законодательство Следующий документ Право России, интернет библиотека


Полезная информация
Российское законодательство Следующий документ Право России, интернет библиотека

Партнеры

Новости сайта

Авто новости

Недвижимость

Разное

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru